Engenharia Civil – Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Laudo Técnico de Patologia, Substituição de Escada Metálica e Implantação de Ancoragem Estrutural – 1 Unidade
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Elaboração de projetos básicos e executivos, laudo técnico de patologia, execução de obra de reforma substituindo escada metálica tipo marinheiro do reservatório elevado da PMEO, com implantação de ancoragem estrutural permanente, garantindo segurança em trabalhos em altura, em Porto Alegre, RS, valor estimado R$ 132.134,93.
Objeto Original
Contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos e executivos, laudo técnico de patologia, bem como para a execução da obra de reforma com substituição da escada metálica tipo marinheiro do reservatório elevado da penitenciária estadual modulada de Osório (PMEO), incluindo a implantação de sistema de ancoragem estrutural permanente, garantindo condições seguras para futuros trabalhos em altura.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES
- Localização
Porto Alegre, RS- Esfera
- Estadual
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 4314902
Dados do processo
- Nº do processo
- 25/0602-0005366-3
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
- Nº controle PNCP
- 87958658000199-1-000569/2026
Cronograma
Documentos do edital
14Este edital tem 14 documentos anexados — disponíveis no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisPerguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes