Contratação Integrada de Obras de Fórum (Projetos Básicos e Executivos + Execução da Obra) para 3 Unidades em Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Elaboração de projetos básicos e executivos e execução da obra dos fóruns das comarcas de Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória, em Curitiba, PR, com valor estimado de R$133.136.314,39, modalidade concorrência eletrônica, julgamento por menor preço.
Objeto Original
Contratação integrada para elaboração dos projetos básicos e executivos e execução da obra dos fóruns das comarcas de Campo Mourão (item 1), Paranavaí (item 2) e União da Vitória (item 3), conforme critérios, especificações e necessidades descritos no termo de referência e Anexo II, partes integrantes do edital convocatório.
Informações complementares
Havendo contradições entre a descrição dos bens constantes neste edital e seus anexos e aquela proposta pelo código CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição do edital e seus anexos. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=92641503900042026
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- EPR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ
- Esfera
- Estadual
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 4106902
Dados do processo
- Nº do processo
- 0127767-42.2023
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 77821841000194-1-000099/2026
Cronograma
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
3Esta licitação tem 3 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisPerguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes